工程造价的作用有哪些？_建筑工程定额与预算_远程教育查题网

当前学科：建筑工程定额与预算

题目：工程造价的作用有哪些？
答案： <查看本题扣3积分>

1是项目决策的依据，工程造价是项目财务分..... 查看答案

问题答案不对?抱歉,搜索引擎优化导致页面变化,请尝试站内搜索,远程教育试题库

推荐知识点:

试述组织文化对组织管理的影响。

下列对应承载能力极限状态验算的是

蛋白质二级结构的形式有哪几种？各有何结构特征？

请写出自考函授现代远程教育学院的网址；请写出自考函授现代远程教育支撑平台的网址；请写出你的学号和姓名。

占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起1年内未行使的，该请求权消灭

《中华民国临时约法》的革命性和民主性，主要表现在（）。

简述企业新产品开发的重要性。

分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确作法。

工程索赔案例分析：某建筑公司(乙方)于某年5月20日签订了建筑面积为4600m2工业厂房的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量4500m3，设直接费单价为5元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台挖掘机施工(租赁费450元/天(台班))。甲乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工，即工期为10天。在实际施工中发生了以下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师6月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；事件3：6月19日接到监理工程师于6月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；事件4：6月20日至6月22日，因特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；事件5：6月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，6月24日恢复基坑开挖工作，最终基坑于6月30日开挖完毕。请问：每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔多少天？

“犯罪分子是应受法律制裁的，被告张某应受法律制裁，所以，张某是犯罪分子。”这一推理属于何种推理？是否正确？为什么？

本网站数据均来自互联网 --2018